Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde yeni birim fiyatların yapılması zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda, yeni iş kalemine ait fiyatların tespiti sırasında rayiç olarak hangi ay rayiçlerinin esas alınacağı (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : Görüş İstemi Karar No : 2014/10 Karar Tarihi : 22/01/2014 YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ ………. İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat İşleri Daire Başkanlığı tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan, “………. ………. 100 Yataklı Devlet Hastanesi Çatı Onarımı” ile ilgili görüş istemidir. […]

→

Yeni birim fiyat uygulamasında, birim fiyat sözleşmelere ilişkin mevzuatın anahtar teslimi götürü bedel işlere kıyasen nasıl uygulanacağı (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : Görüş İstemi Karar No : 2014/10 Karar Tarihi : 22/01/2014 YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ ………. İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat İşleri Daire Başkanlığı tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan, “………. ………. 100 Yataklı Devlet Hastanesi Çatı Onarımı” ile ilgili görüş istemidir. […]

→

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede yeni ve vazgeçilen iş kalemlerinin birim fiyatları nasıl tespit edilmelidir (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : GörüşTalebi Karar No : 2014/04 Karar Tarihi :09/01/2014 YÜKSEK FEN KURULU KARARI I – GİRİŞ ………… İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “………… Merkez Mustafa Özden İlköğretim Okulu Yapımı” işi ile ilgili görüş istemidir. II – KONU […]

→

Üretim kapasitesindeki artış için yeni kapasite raporu düzenlenmesi gerekli midir (KİK)

ÖZET: Kamu İhale Kurulu, Alka San. İnş. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Mahkeme, firmanın sunduğu kapasite raporunun, günde 8 saat ve yılda 300 gün çalıştığı varsayımıyla düzenlendiğini, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerinde günde üç vardiya çalışıldığını tespit ettiğini belirtmiştir. Bu durum, firmanın üretim kapasitesindeki […]

→

Esas proje kapsamında bulunmayan ancak, bilahare hazırlanan ilave projede yer alan imalatlar için yeni birim fiyatların nasıl belirleneceği (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : Karar No : 2012/60 Karar Tarihi : 15/11/2012 YÜKSEK FEN KURULU KARARI I – GİRİŞ ……………Anonim Şirketi tarafından ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan“…………… İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi” ile ilgili olarak görüş istemidir. II – KONU İdaresinin, 10/08/2012 tarihli ve […]

→

Yüklenici tarafından teknik şartnamesinde belirtilen imalattan farklı imalat yapılması durumunda kesinti yapılıp yapılmayacağının – fiyat tespitinin nasıl yapılacağı (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : Gecikme Cezası ve İş Kalemi Değişikliği Karar No : 2009/77 Karar Tarihi : 02/07/2009 YÜKSEK FEN KURULU KARARI I – GİRİŞ …………….Anonim Şirketi………Genel Müdürlüğünce 24.12.2007 tarihinde sözleşmeye bağlanan…………..Sosyal Site Güçlendirme İnşaatı işinde, Kısmi Gecikme Cezası ve Beton Sınıfı (Evsafı) değişikliğinden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin […]

→

Yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı (Sayıştay)

 Sayıştay Genel Kurulu 5229 /1 no.lu ve 06.10.2008 tarihli Karar Yapım işlerinde sözleşme yılından sonra birim fiyatın değişmesi nedeniyle meydana gelen imalat artış ve azalışlarında imalatın yapıldığı yıl fiyatlarının mı, tespit yılı fiyatlarının mı uygulanacağı konusunda Temyiz Kurulunun 5.6.2003 tarihli ve 10191 sayılı ilamı ile 14.3.2005 tarihli ve 11590 sayılı ilamı arasında aykırılık bulunduğundan bahisle […]

→

Birim fiyat poz no’larının yaklaşık olarak belirtildiği ve bu konuda taraflar arasında anlaşmazlık olduğu durumda fiyat tespitinin nasıl yapılacağı (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : … İhalesi. Karar No : 2007/003 Karar Tarihi : 19/01/2007   YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ … Müdürlüğü’nce ihale edilen… Projesi’nin… İnşaatı kapsamında bulunan ve keşif listesinde, Öngerilmeli… imali ve montajı ile B.A… imalatı iş kalemlerinin Birim fiyat poz no’larının yaklaşık olarak […]

→

Baraj inşaatı sözleşmelerindeki ilk keşif cetvelinde bulunmayan, ancak işin devamı sırasında keşif artışı yoluyla yapımı kararlaştırılan köprü inşasında hakediş ödemesi (Sayıştay)

 Sayıştay Genel Kurulu 5168/1 no.lu ve 02.10.2006 tarihli Karar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen baraj inşaatı sözleşmelerindeki ilk keşif cetvelinde bulunmayan, ancak işin devamı sırasında keşif artışı yoluyla yapımı kararlaştırılan köprü inşasında, köprü inşaatı zammı ödenip ödenemeyeceği konusunda Temyiz Kurulunun 6.6.2003 tarih ve 10201 sayılı ilâmı ile 21.7.2006 tarih ve 12749 sayılı ilâmı arasında […]

→

Yeni birim fiyata yüklenici tarafından itiraz edilmesi (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : … yeni birim fiyatları Karar No : 2006/ 057 Karar Tarihi : 06.09.2006   YÜKSEK FEN KURULU KARARI I – GİRİŞ … Müdürlüğü, … gün ve… sayılı yazıları ile… Projesi kapsamında… yılında akdedilmiş sözleşme ile yapım çalışmaları devam eden …“… yöntemi ile geçirimsizlik […]

→

Yüklenicinin, yeni birim fiyata esas tutanağa, idare ile aralarındaki ilişkilerinin zedelenmemesi açısından konunun iyi niyet çerçevesi içerisinde çözümlenebileceğini düşünerek itiraz şerhi koymadıklarını belirtmesi ve sonrasında yeni birim fiyata itiraz etmesi (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : … yeni birim fiyatları Karar No : 2006/ 057 Karar Tarihi : 06.09.2006   YÜKSEK FEN KURULU KARARI I – GİRİŞ … Müdürlüğü, … gün ve… sayılı yazıları ile… Projesi kapsamında… yılında akdedilmiş sözleşme ile yapım çalışmaları devam eden …“… yöntemi ile geçirimsizlik […]

→

Yeni birim fiyata ilişkin idare ile yüklenici arasında imzalanan mutabakat yeni sözleşme hükmü taşır mı (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : … yeni birim fiyatları Karar No : 2006/ 057 Karar Tarihi : 06.09.2006   YÜKSEK FEN KURULU KARARI I – GİRİŞ … Müdürlüğü, … gün ve… sayılı yazıları ile… Projesi kapsamında… yılında akdedilmiş sözleşme ile yapım çalışmaları devam eden …“… yöntemi ile geçirimsizlik […]

→

İnşaatın yapımı aşamasında yapılması zorunlu olan imalatlarda ilave iş ve keşif artışı meydana geldiği durumda ilave işlerle ilgili fiyatların nasıl belirleneceği (Yüksek Fen Kurulu)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Karar Konusu : % 10 Keşif Artışı Uygulaması Karar No : 2006/ 055 Karar Tarihi : 05.09.2006   YÜKSEK FEN KURULU KARARI I-GİRİŞ … tarihli yazısında; … tarihinde ihalesi yapılan ve… YTL Yaklaşık maliyeti olan … İnşaatı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre […]

→