Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kalkınma Ajanslarının Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olmadıkları (GİB)

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 66491453-014-7 07.04.2015 Konu : Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kalkınma Ajanslarının Harçtan Muaf olup olmadıkları İlgide kayıtlı özelge talep formu ile  … Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile … Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa yürütülen ve … Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen “… Modern Hayvan Pazarı Projesi” […]

→

Belediye mallarına konulan hacizde, borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesine ilişkin (Yargıtay)

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi         2014/34080 E.  ,  2015/8951 K.   MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin […]

→

Belediye bütçesinden kiracının ticari faaliyetleri için yapılan harcamalar kamu zararına yol açar mı (Sayıştay)

ÖZET: Bu Sayıştay kararı, bir belediyenin kiracısı olan bir şirketin, kendi faaliyet alanı için gerekli olan epilasyon ve lazer cihazlarının alımını belediye bütçesinden gerçekleştirmesinin hukuka aykırı olduğunu ortaya koymaktadır. Karara göre, bu tür harcamalar kiracının kendi ticari faaliyetleriyle ilgili olup, belediye bütçesinden karşılanması gerekmemektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, harcama yetkilileri, […]

→

6306 sayılı Kanun kapsamındaki inşaatların KDV oranı ne şekilde belirlenir? (GİB)

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ       Sayı : 39044742-KDV.28-637 07/04/2015 Konu : 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun kapsamındaki inşaatın bitiminde uygulanacak KDV oranı                 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; sanayi, enerji lojistik ve inşaat sektöründe, toplu konut, rezidans, […]

→

Doğalgaz çevirim santralinde işgücü temin hizmetine KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda istisna var mıdır? (GİB)

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü       Sayı : 39044742-KDV.9-635 07/04/2015 Konu : Doğalgaz çevirim santralinin işletilmesi için alınan iş gücü ve diğer hizmetlere ilişkin tevkifat uygulaması.                 İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunda, şirketinize ait Dilovası’nda kurulu 865 Megawat kapasiteli […]

→

Yer Teslimi İhtilafında İdarenin Kusuru ve Süre Uzatımı Hakkında Hukuki Değerlendirme (Sayıştay)

ÖZET: Bu karar, “Geriatri Sağlık Merkezi” yapım işinde yer tesliminin yapılmadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi ve bunun kamu zararına neden olduğu iddiasını incelemektedir. Yer tesliminin yapıldığına dair belgeler mevcut olmasına rağmen, binanın enerji bağlanamaması ve gerekli tesisatların tamamlanmaması nedeniyle fiili yer tesliminin gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddesi gereği, yüklenicinin kusuru olmaksızın […]

→

Kalkınma Ajansı ve Gıda Tarım Müdürlüğü inşaat harcından muaf mı? (GİB)

ÖZET: T.C. Kırşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kalkınma Ajanslarının, “Modern Hayvan Pazarı Projesi” kapsamındaki inşaat ruhsatı için harç muafiyetini değerlendirmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, projenin inşaat giderlerinin büyük kısmının Kalkınma Ajansı tarafından karşılanması nedeniyle, bina inşaat harcından muaf tutulması gerektiği belirtilmiştir. T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ Defterdarlık […]

→

Taşınmaz satışında KDV istisnası için mülkiyet süresinin hesaplanmasında hangi tarih esas alınmalıdır? (GİB)

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)       Sayı : 79690095-130-7 07/04/2015 Konu : Taşınmaz satışının tescili                 İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, mülkiyeti Aydın Belediyesi adına tescilli iken 6360 sayılı Kanun ile yeni kurulan Aydın Büyükşehir Belediyesine devredilen 177 Ada […]

→

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile yapılan sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmayacağı? (GİB)

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ   07/04/2015 Sayı : 16700543-155-19 Konu : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İş ortaklığı arasında düzenlenen sözleşmenin 222 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Valiliği Yatırım İzleme […]

→

Evlenme yardımı ödemelerinin gelir vergisine tabi olup olmayacağı ve her ay verilmesinin sakıncaları nelerdir? (GİB)

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ       Sayı : 16700543-120-21 07/04/2015 Konu : Evlenme yardımı                 İlgide kayıtlı talep formunda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanununa göre çalışan işçilere verilen evlenme yardımının gelir vergisine tabi olup olmadığı ile her ay […]

→

Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün müdür? (GİB)

  T.C.MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /98   Konusu : 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulaması, Tarihi : 07/04/2015 Sayısı :  GVK -98/2015-1 İlgili olduğu maddeler :  Gelir Vergisi Kanunu Madde […]

→

Riskli yapı şerhi bulunan taşınmazların cins değişikliğinde harç muafiyeti uygulanabilir mi? (GİB)

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)       Sayı : 73903997-140[57-2014/22]-10043 07/04/2015 Konu : Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazların Cins Değişikliğinde Harç Muafiyeti                 İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “riskli yapı […]

→

6637 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun Numarası                    : 6637 Kabul Tarihi                           : 27/3/2015 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih: 7/4/2015            Sayı: 29319 Yayımlandığı Düstur              : Tertip: 5                       Cilt: 55   MADDE 1 – (25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile […]

→

Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SURİYE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA  MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare :RG-3/5/2015-29344)  Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) […]

→

Yer tesliminin yapılmaması nedeniyle yükleniciye gecikme cezası uygulanmaması hukuken geçerli midir (Sayıştay)

ÖZET: Bu Sayıştay kararı, Arşiv Binası yapım işinde yer tesliminin yapılmaması ve hak edişlerin geç ödenmesi nedeniyle süre uzatımının verilmesi üzerine odaklanmaktadır. Yer teslimi yapılmadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi, idarenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle gerçekleşmiştir. İdare, yükleniciye ait malzemeleri boşaltamadığı için fiilen yer teslimi yapılamamış ve bu durum, yüklenicinin işe gecikmeli başlamasına neden olmuştur. Hukuki […]

→