31. Hukuk Dairesi 2021/923 E. 2022/47 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVA : Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tespit istemine ilişkin asıl ve birleşen davada, mahkemece asıl ve birleşen davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekili ve müdahil vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, ihale sürecinin devamının sağlanması ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde alınan erteleme tedbirlerinin kapsamını belirlemiştir. Yapılan incelemede, ihale dokümanındaki hataların veya eksikliklerin giderilmesi için tekliflerin içeriğinin değiştirilmesine izin verilmediği, bunun yerine ihale sürecinin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi için gerekli teknik altyapının sağlanmasının hedeflendiği vurgulanmıştır. Kurul, ihale tarihinin […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen bir inşaat işinde, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören menfez imalatlarının yeniden yapılması için yükleniciye ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş talep edilmiştir. Kurul, yüklenicinin all-risk sigortası kapsamında zararların karşılanması gerektiğini, ancak zarar gören imalatların tamirinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğunu belirtmiştir. Görüş No : 2021/150 Görüş […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan bir inşaat işinde, yangın sonrası zarar gören imalatların bedelinin ödenip ödenemeyeceği ve yükleniciye yeniden yaptırılıp yaptırılamayacağı konularında görüş bildirmiştir. Yangın öncesi yapılan ve bedeli ödenmemiş imalatların, yüklenicinin sorumluluğunda olduğu ve bu imalatların yeniden gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Görüş No : 2021/149 Görüş Tarihi : 08/09/2021 […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, aşırı kar yağışı nedeniyle yüklenicinin süre uzatımı talebinin değerlendirildiği bir anlaşmazlık üzerine yaptığı inceleme sonucunda, yüklenicinin belirtilen tarihlerde idareye yazılı bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle süre uzatımının verilemeyeceğine karar vermiştir. Karar, 18/08/2021 tarihinde oy birliğiyle alınmıştır. Görüş No : 2021/137 Görüş Tarihi : 18/08/2021 YÜKSEK […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, davacı Harran-Gap Tur. İnş. Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazını değerlendirirken, teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin önemli bir tespitte bulunmuştur. İhaleye katılan şirketin, COVID-19 pandemisi nedeniyle sözleşme imzalama süresinde yaşadığı zorluklar, mücbir sebep olarak değerlendirilse de, teklif geçerlilik süresinin uzatılması için idarenin talepte bulunmadığı belirtilmiştir. Kurul, teklif geçerlilik süresinin, […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, başvuru sahibinin şikâyet başvurusunun süre yönünden reddedilmesiyle ilgili olarak önemli bir tespit yapmıştır. İlgili karar, şikâyet başvurusunun ihale tarihinden en az üç iş günü öncesinde yapılması gerektiğini belirtmesine rağmen, başvuru tarihinin 28.04.2020 olduğu ve bu tarihin, 7226 sayılı Kanun gereğince sürelerin durdurulduğu 30.04.2020 tarihinden önce kaldığı sonucuna varmıştır. Bu durum, başvuru […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, Medikoset Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “9 Kısım Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin şikayet başvurusunun süresinde yapıldığına karar vermiştir. Davacı şirket, ihale kararının kendisine tebliğinden sonra 10 gün içinde şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının etkisiyle bu süreyi aşarak başvuruda bulunmuştur. Mahkeme, […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince yapılan bir itirazen şikayet başvurusunu değerlendirirken, idarenin ihalenin iptali yönündeki takdir yetkisinin kamu yararına uygun kullanılıp kullanılmadığını inceledi. İdare, Covid-19 salgını gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti. Ancak, Kurul, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş eksilişi yoluyla sözleşmenin icra edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, ihale dokümanında yer alan kumanya […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kararı iptal etti. Uyuşmazlık, COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi ile dava açma ve diğer sürelerin durdurulması düzenlemesine dayanmaktadır. Bu düzenleme, kamu ihale mevzuatında öngörülen sürelerin de durdurulmasını kapsamaktadır. Başvuru sahibinin 17/04/2020 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna […]
6. Daire 747 no.lu ve 18.06.2020 tarihli Karar … A.Ş yüklenimindeki “… Kaldırım Yaptırılması İşi”nde; A) Her ne kadar Denetçi tarafından idarece yükleniciye verilen süre uzatımının yersiz olduğu ve yersiz süre uzatımı verilmesi sonucunda söz konusu süre için gecikme cezası uygulanmaması nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun iddia edildiği görülmüşse de; Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin […]
Sayıştay 8. Dairesi 3.3.2020 Tarihli ve 177 No.lu Kararı … Tic. San. Ltd. Şti.’nin yükleniminde bulunan “… İli … İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi […]
13. Hukuk Dairesi 2016/27127 E. , 2020/150 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Davacı, davalı belediyenin 6. sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere eğitim amaçlı […]
3. Hukuk Dairesi 2019/2731 E. 2019/10247 K. Davacı … ile davalılar … Yapı San. Tic. Ltd. Şti, … ve … Emlak Turizm İnş. Dek. Tem. Gıda İth. İhr. Ltd. Şti. aralarındaki alacak davasına dair Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 28/04/2015 tarihli ve 2014/484 E – 2015/114 K sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 19/11/2018 […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir ihale ile ilgili olarak Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusunu incelemiştir. Başvuru sahibinin, ihaleye katılma ehliyetinin bulunduğu ve diğer isteklinin teklifinin değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir. Mahkeme, ihaleye ilişkin işlemlerin uygulanmasının telafisi güç zararlara yol açabileceğine dikkat çekerek yürütmeyi […]
