ÖZET: Başvuran, Adana İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda gerçekleştirilen muhasebeci alımına yönelik sözlü mülakat sonucuna itiraz etmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, mülakatın hukuka uygun yapıldığını, başvuranın itirazının reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir. Sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, nesnel ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmış, Danıştay kararına atıfta bulunularak, değerlendirme kriterlerinin somut bilgi ve […]
ÖZET: Bu karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen ders tamamlama kararının ardından, başvuranın denklik talebinin reddine ilişkin bir hukuki değerlendirmeyi içermektedir. Başvuran, Makedonya’daki FON Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, YÖK’e denklik talebinde bulunmuş ve eksik derslerin tamamlanması için üç üniversite arasından tercih yapması gerektiği bildirilmiştir. Ancak, başvuranın Gaziantep Üniversitesi’nde aldığı derslerin toplam AKTS kredisinin 46 olarak […]
ÖZET: Danıştay, İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.’nin “30/30 mg SR kapsül ve 15/30 mg SR kapsül” isimli ilaçlarının ruhsatlarının askıya alınması ve geri çekilmesine dair Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kararlarını hukuka aykırı bulmuştur. İlgili ürünlerin ruhsatlandırma sürecinde gerekli bilgi ve belgelerin sunulduğu, ayrıca ürünlerin etkinlik ve güvenliliğine dair olumsuz bir veri bulunmadığı belirtilmiştir. […]
ÖZET: Bu Danıştay kararında, başvuranın ailesinin ikametine yakın bir ceza infaz kurumuna nakil talebi incelenmiştir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 3. maddesi, hükümlülerin yeniden sosyalleşmesini teşvik etme ve aile bağlarının korunmasının önemine vurgu yapmaktadır. Ancak, kanunda hükümlülerin ailelerinin ikamet yerlerine yakın ceza infaz kurumlarına yerleştirilmelerine dair emredici bir hüküm bulunmamaktadır. Başvuranın […]
ÖZET: Başvuran, özelleştirme süreci sonucunda daha düşük bir unvana atanmasının hukuka aykırı olduğunu ve bu durumun maddi ve manevi kayba yol açtığını iddia ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın daha önceki unvanı ile yeni unvanı arasındaki eşdeğerlik durumunu değerlendirirken, başvuranın Bilişim Hizmetleri Müdürü unvanının, Liman İşletme Müdür Yardımcısı ve Müdür Yardımcısı unvanları […]
ÖZET: Başvurucu, eşiyle aynı ceza infaz kurumunda bulunmasına rağmen Nisan ayı için açık görüş talebinin reddedilmesini şikayet etmiştir. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurucunun eşiyle görüşmesine onay vermiş olsa da, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, açık görüş talebini güvenlik gerekçesiyle reddetmiştir. Reddin gerekçeleri arasında, kurumda bulunan hükümlü sayısının açık görüş salonu kapasitesini aşması ve güvenlik zaafiyeti oluşturma ihtimali […]
ÖZET: Başvuran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir kurumda Ambar Memuru olarak çalıştığını ve 1’inci derecenin 4’üncü kademesine terfi ettiğini belirtmiştir. Ancak, emekliliği sonrası hususi damgalı pasaport talebi, 5’inci dereceden emekli olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Başvuran, bu durumun hukuka aykırı olduğunu, çünkü daha önce 1’inci dereceden pasaport almış olduğunu ve benzer durumda olan bir […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde devredilen sözleşmelerde teminatların iadesi ve devralan yüklenicinin yükümlülükleri üzerine önemli bir karar vermiştir. Yapılan incelemede, devreden yüklenicinin teminatlarının iade edilmesi gerektiği belirtilmiş, aynı zamanda devralan yüklenicinin sözleşmeden doğan tüm hak ve borçları devraldığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, devralan yükleniciden kamu ihale […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, davacı iş ortaklığının teklif dosyasında yer alan eksik bilgilerin, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirmediğine karar vermiştir. Özellikle, davacı şirketin ortaklarından Ahmet Burak Okçu’nun T.C. kimlik numarasının eksikliği, teklifin değerlendirilmesi açısından kritik bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilmemiştir. Mahkeme, bu eksikliğin, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığını ve dolayısıyla tamamlatılabileceğini belirtmiştir. Kurul, bu […]
ÖZET: Sayıştay, … Belediyesi tarafından ihale edilen “Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde, işin süresinde tamamlanmaması nedeniyle gecikme cezası uygulanmaması sebebiyle kamu zararına yol açıldığına hükmetmiştir. İlgili mevzuat gereği, gecikme cezasının uygulanabilmesi için işin tamamlanmaması durumunda mücbir sebeplerin varlığına dayanarak süre uzatımının talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yüklenici, hava koşulları ve heyelan gibi mücbir […]
ÖZET: Sayıştay, … Belediyesi tarafından ihale edilen “Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde, işin sözleşmesinde belirlenen sürede tamamlanmaması nedeniyle gecikme cezası uygulanmaması sebebiyle kamu zararına yol açıldığına hükmetmiştir. İlgili mevzuata göre, gecikme cezası uygulanabilmesi için mücbir sebeplerin varlığı ve yüklenicinin bu durumu idareye zamanında bildirmesi gerekmektedir. Yüklenici, hava koşulları gibi mücbir sebepler nedeniyle […]
ÖZET: Sayıştay 7. Dairesi, belediye meclis üyeleri arasından başkan yardımcısı olarak görevlendirilen bir kişiye sosyal denge tazminatı ödenmesi nedeniyle kamu zararına hükmetmiş, ancak bu zararın daha sonra tahsil edildiğini belirterek konu hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına karar vermiştir. Temyiz dilekçesinde, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol […]
ÖZET: Sayıştay, … Belediyesi tarafından ihale edilen “Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde, sözleşme süresinde tamamlanmaması nedeniyle gecikme cezası uygulanmaması sonucu kamu zararına yol açıldığına hükmetmiştir. İlgili Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 29. maddesi, gecikme cezasının uygulanabilmesi için mücbir sebeplerin varlığını ve yüklenicinin bu sebeplerden etkilenmediğini belgelendirmesini zorunlu kılmaktadır. Yüklenici, hava koşulları nedeniyle süre […]
ÖZET: Sayıştay 7. Dairesi, bir belediyede çalışan memurlara yapılan sosyal denge ödemelerinde aylık tavanın aşılması nedeniyle toplam kamu zararının oluştuğuna hükmetmiştir. Bu tavan aşımının, belediye başkanı ve iki belediye başkan yardımcısı tarafından imzalanan sözleşme çerçevesinde gerçekleştiği belirtilmiştir. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53. maddesi gereğince, bu kişiler kamu zararından müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Hukuki değerlendirmede, […]
ÖZET: Sayıştay, bir belediyeye ait suni gölet ve yeşil alanın, kiracısı olan belediye şirketi tarafından kira sözleşmesine aykırı olarak üçüncü kişilere kiralanması nedeniyle kamu zararına yol açtığını belirlemiştir. İlgili şirketin, sözleşme hükümlerine uymayarak kazanç getirici faaliyetlerde bulunması, belediye bütçesinde yer alması gereken gelirlerin şirketin geliri haline gelmesine neden olmuştur. Bu durum, kamu zararının oluşmasına zemin […]
