31. Hukuk Dairesi 2021/187 E. 2022/7 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVA : Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklananh) İstemine ilişkin davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme neticesinde; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili;müvekkili ile davalı […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 19/01/2022 tarihli görüşünde, döviz kurlarındaki artış ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yüklenicinin süre uzatımı ve fiyat farkı talebinin uygun olmadığını belirtmiştir. Sözleşme hükümleri gereği, bu durumlar mücbir sebep olarak değerlendirilmediğinden, fiyat farkı hesaplanamayacağı sonucuna varılmıştır. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, bir yapım işinde yüklenicinin süre uzatımına bağlı fiyat farkı talebini değerlendirmiştir. Yüklenicinin tüm hakedişler için fiyat farkı talep etmesi, idarenin ise süre uzatımının iş artışından kaynaklandığını belirtmesi üzerine, fiyat farkının hesaplanıp hesaplanamayacağı ve hangi kapsamda olacağı konusunda görüş bildirilmiştir. Kurul, sözleşme hükümleri doğrultusunda […]
27. Hukuk Dairesi 2021/666 E. 2021/1116 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVA : Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : Davacı vekili özetle; müvekkilinin harfiyat […]
23. Hukuk Dairesi 2018/1424 E. 2021/1654 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVA : Davalı vekili tarafından, yukarıda belirtilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK m.) 352. maddesi uyarınca, yapılan ön inceleme sonucu, eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından inceleme aşamasına geçildi. İncelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dosya incelendi. […]
3. Daire 2020/2642 E. 2021/1887 K. T.C. ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İSTEMİN ÖZETİ : Davalı idare ile 01.06.2018 tarihli “Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı” sözleşmesi imzalayan davacı şirket tarafından, Kamu İhale Kurulu tarafından 20.02.2019 tarihinde yayımlanan 2019/DK.D.48 Sayılı düzenleyici kararda belirtilen “2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat […]
23. Hukuk Dairesi 2021/1653 E. 2021/1507 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVA : Davacı vekili tarafından, yukarıda belirtilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK m.) 352. maddesi uyarınca, yapılan ön inceleme sonucu, eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından inceleme aşamasına geçildi. İncelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dosya incelendi. […]
ÖZET: Karar No: 2021/134, 10/06/2021 tarihli Yüksek Fen Kurulu kararı ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen “… Yapım İşi”ndeki fiyat farkı hesaplamasında yüklenici ile idare arasındaki anlaşmazlık incelenmiştir. Yüklenici, hak edişlerde avans ve kesinti tutarlarının dikkate alınmasını talep etmiştir. Kurul, fiyat farkı hesaplamasında avansın mahsup edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Karar No: 2021/134 Karar […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 28/05/2021 tarihinde aldığı kararla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen bir yapım işinde, ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasındaki gecikme nedeniyle yüklenicinin fiyat farkı talebini reddetmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin işlemlerin, sözleşme imzalandıktan sonra başlayacağı ve bu nedenle fiyat farkı hesaplanamayacağı değerlendirilmiştir. Karar No :2021/113 Karar Tarihi :28/05/2021 YÜKSEK FEN […]
1. Daire 10802 no.lu ve 24.12.2020 tarihli Karar … ve … ihale kayıt numaraları ile ihale edilen ve … İnş. San. Tic A.Ş. yükleniminde bulunan Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı işlerinde işçilik maliyetinin %4’üne tekabül eden sözleşme giderleri ve genel giderler de esas alındığından yükleniciye olması gerekenden fazla fiyat farkı […]
1. Daire 10802 no.lu ve 24.12.2020 tarihli Karar … ve … ihale kayıt numaraları ile ihale edilen ve … İnş. San. Tic A.Ş. yükleniminde bulunan Tamirhane, Yol Bakım/Onarım Hizmetlerinde Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı işlerinde işçilik maliyetinin %4’üne tekabül eden sözleşme giderleri ve genel giderler de esas alındığından yükleniciye olması gerekenden fazla fiyat farkı ödemesi yapıldığı […]
3. Daire 365 no.lu ve 24.11.2020 tarihli Karar 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6 ncı maddesinde; “(1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 […]
3. Daire 363 no.lu ve 10.11.2020 tarihli Karar ………… Büyükşehir Belediyesi İhale ve Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından yüklenici ………… A.Ş. (………… Ltd. Şti ………… tarihli ve ………… sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan kararla, ………… A.Ş. ile birleşerek infisah olmuştur.)’ye ihale edilen “………… İkmal İnşaatı Yapılması İşi”ne ait fiyat farkı hesabındaki sabit katsayıların hatalı […]
8. Daire 182 no.lu ve 15.09.2020 tarihli Karar İdarece tespit edilen ve tutanağa bağlanan ÖTV’den kaynaklanan akaryakıt fiyat farkı kesintisinin yükleniciye yapılan ödemeden kesilmemesi …Temiz. İnş. Nak. Tur. Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yükleniminde bulunan … Belediyesi … İşine ait … no.lu (kesin) Hakedişte, 2018/11818 sayılı BKK gereği, ÖTV’den kaynaklanan ve sorumlularca eksi […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, Karaman Lojistik Merkezi ve OSB Demiryolu Bağlantısı İnşaatı ihalesinin iptaline ilişkin idarenin sunduğu gerekçeleri değerlendirirken, yaklaşık maliyetin artan imalat girdileri nedeniyle yükselmesinin olumsuz bir durum olmadığını tespit etmiştir. İdarenin, geçmişteki ihale bedelleriyle karşılaştırıldığında, artan maliyetlerin kamu kaynağı açısından olumlu bir gösterge olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, yeni bir ihale gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut ihale […]
