ÖZET: Kamu İhale Kurulu, sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması durumunda yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, artırımlı fiyat farkı hesaplamasının gerekliliğine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, Esasların 6. maddesine göre artırımlı fiyat farkının hesaplanması gerektiği tespit edilmiştir. Kurul, idarenin artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı fiyat […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bir yapı işinde iş programının düzenlenme metodu ile ilgili yüklenici ve idare arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine görüş bildirmiştir. Yüklenici, iş programının imalatın niteliği göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, idare mevcut programın onaylı olduğunu savunmuştur. Kurul, tarafların görüşlerini değerlendirerek, iş programının revize edilmesi […]
27. Hukuk Dairesi 2022/128 E. 2022/644 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVA : Davacılar vekili tarafından davalı aleyhine açılan eser sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin tasfiyesi ve terditli süre uzatımı istemine ilişkin davada mahkemece davanın usulden reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacılar vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, kimyevi gübre ihalesine ilişkin başvuruda, mal alımının tamamen ithalat yoluyla gerçekleştiğini ve uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarındaki artışların granül üre fiyatlarını etkilediğini tespit etmiştir. Eylül 2021’de ortalama 450 USD/Ton olan granül üre fiyatlarının, 15.10.2021 tarihinde %90 artarak 950 USD/Ton seviyesine yükselmesi, tedarik sıkıntıları ve döviz kurlarındaki artışlarla birleşince, davacı şirketin teklif […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, bir yapım işinde revize iş programının hazırlanmasında 2021 yılı ödenek dilimlerinin mi yoksa hakediş tutarının mı esas alınacağına dair yüklenici ile idare arasında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili görüş bildirmiştir. Kurul, idarenin kaynaklı gecikmelerin yükleniciye yansıtılamayacağını ve 2021 yılı ödeneğinin sonraki yıla aktarılması gerektiğini belirtmiştir. […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, bir yapım işinde iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemde yapılması nedeniyle süre uzatımı talebini değerlendirmiştir. Yüklenicinin süre uzatımı talebi, sözleşme hükümleri ve mevzuat gereği reddedilmiştir; bu durum, idarenin sorumluluğunda olan bir olay olarak kabul edilmiştir. Görüş No : 2022/110 […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, yapılan inceleme sonucunda, davacı şirketin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu olmadığını tespit etmiştir. İhale sürecinde, teklif geçerlik süresi ve geçici teminat mektubu süresinin uzatılıp uzatılmadığına dair idare tarafından davacıdan bir yanıt alınamamış; buna rağmen ihale davacı şirketin üzerine bırakılmış ve sözleşmeye davet edilmiştir. Bu durum, davacının sözleşmeyi imzalamak zorunda olmadığına işaret etmektedir. Kurul, […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, bir yapım işinde yer teslimi sonrası uygulama projelerinin onaylanması nedeniyle yaşanan gecikmelerin süre uzatımına neden olup olmayacağını değerlendirmiştir. Kurul, yüklenicinin projeleri zamanında sunmaması durumunda süre uzatımının mümkün olmadığını, ancak idare kaynaklı gecikmelerde uzatım verilebileceğini belirtmiştir. T.C. […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, 4735 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca, kamu ihale sözleşmeleri mevzuatında sürelere dair açık bir düzenleme bulunmadığı durumlarda Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiğine karar vermiştir. Bu bağlamda, Türk Borçlar Kanunu’nun 93. maddesi, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, sürenin tatil olmayan ilk güne geçeceğini belirtmektedir. Kurul, ek fiyat farkı […]
31. Hukuk Dairesi 2020/1166 E. 2022/345 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÖZET : Dava, Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan alacağın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece yapılacak işlem; sözleşmenin ilk olarak davalı tarafından sağlık sebepleriyle feshedilmesi nedeniyle sözleşme hükümleri, mevzuat ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 49. Maddesi dikkate alınarak feshin haklı olup olmadığının ve birleşen dava […]
31. Hukuk Dairesi 2021/981 E. 2022/335 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Sözleşmenin feshinde tarafların haklı olup olmadığına bakılmaksızın davacı-yüklenicinin dava tarihi itibariyle imalat bedelini ve davalı iş sahibi yararına olan masraflarını talep edebileceğinden ve yargılama devam ederken kesin fesih tasfiye hak edişi düzenlenmiş olup, söz […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, ihale sürecinin devamının sağlanması ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde alınan erteleme tedbirlerinin kapsamını belirlemiştir. Yapılan incelemede, ihale dokümanındaki hataların veya eksikliklerin giderilmesi için tekliflerin içeriğinin değiştirilmesine izin verilmediği, bunun yerine ihale sürecinin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi için gerekli teknik altyapının sağlanmasının hedeflendiği vurgulanmıştır. Kurul, ihale tarihinin […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 19/01/2022 tarihli görüşünde, döviz kurlarındaki artış ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yüklenicinin süre uzatımı ve fiyat farkı talebinin uygun olmadığını belirtmiştir. Sözleşme hükümleri gereği, bu durumlar mücbir sebep olarak değerlendirilmediğinden, fiyat farkı hesaplanamayacağı sonucuna varılmıştır. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, bir yapım işinde yüklenicinin süre uzatımına bağlı fiyat farkı talebini değerlendirmiştir. Yüklenicinin tüm hakedişler için fiyat farkı talep etmesi, idarenin ise süre uzatımının iş artışından kaynaklandığını belirtmesi üzerine, fiyat farkının hesaplanıp hesaplanamayacağı ve hangi kapsamda olacağı konusunda görüş bildirilmiştir. Kurul, sözleşme hükümleri doğrultusunda […]
27. Hukuk Dairesi 2019/1917 E. 2021/1189 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı kurumun kendi iç yazışmaları ve onay prosedürlerinin etkisi sonucu ihale ilanının yayınlanmasından sözleşmenin yapılmasına kadar 3 aylık sürenin geçtiği ve bu uzun süreye karşı sözleşmenin ifa tarihinde değişikliğe […]
