ÖZET: Sayıştay, geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde uygulanan gecikme cezasının hesaplanmasında, eksik kalan işlerin bedeli yerine toplam sözleşme bedelinin esas alınması gerektiğine hükmetmiştir. İlgili karar, 186 sayılı İlam’ın 9(B) maddesi uyarınca, eksik gecikme cezasının uygulanmasına ilişkin yapılan hesaplamaların doğru olmadığını ortaya koymuştur. Geçici kabul sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye belirli bir süre verilmiş, […]
ÖZET: Bu karar, sandık kurullarında görevli olan görevlilerin yeme-içme ihtiyaçlarının belediye bütçesinden karşılanmasının mevzuata aykırı olduğu ve bu durumun kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle tazmin hükmü verilmesini içermektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Temsil Ağırlama Yönergesi’ne göre, bu tür giderlerin belediye bütçesinden karşılanması mümkün değildir. İlgili idareciler, Valilikten gelen talimatla bu harcamaları gerçekleştirdiklerini savunmuşlardır; ancak […]
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) SAYI : 6474-6474 18745356- 101.07.05-E. BAŞVURU NO : 2016/5221 2016/ 5221 KARAR TARİHİ : 14/06/2017 RET KARARI ) BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ : – BAŞVURUYA KONU İDARE : 1-Gümüşhane Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2- Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimliği BAŞVURUNUN KONUSU : Mobbing iddiası ile bu iddiaya […]
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) SAYI : 6480-6480 18745356- 101.07.05-E. BAŞVURU NO : 2017/178 2017/ 178 KARAR TARİHİ : 14/06/2017 RET KARARI BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ : – BAŞVURUYA KONU İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı BAŞVURUNUN KONUSU : İlgili idare tarafından yapılan görevde yükselme sınavında şef kadrosu için aranan alt görevlerde […]
ÖZET: Gebze Teknik Üniversitesi aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davasında, mahkeme tarafından 405.000 TL tazminat ve yasal faiz ödenmesine hükmedilmiş, bu karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Başvuran, icra takibi başlatarak tazminatın ödenmesini talep etmesine rağmen, idare tarafından ödemelerin tamamı yapılmamıştır. İdare, ödenek yetersizliği gerekçesiyle kalan borç tutarını ödememiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin mahkeme kararına uymaması […]
ÖZET: Başvuran, sürücü belgesi için sağlık raporu almak üzere Aile Sağlığı Merkezi’ne başvurmuş, burada göz ve psikiyatr muayenesi için hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede sağlık raporu almak için bedel ödemesi gerektiğini öğrenen başvuran, bu bedelin talep edilmeden sağlık raporu alabilme talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmuştur. İlgili mevzuat gereği, sürücü ve sürücü adaylarının muayeneleri aile sağlığı merkezlerinde […]
ÖZET: Bu karar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bir eczaneden yapılan 6.054,15 TL tutarındaki kesintinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmesi talebine ilişkindir. Başvuran, hastasına ait reçeteyi MEDULA sistemine kaydederken, ödeme koşullarını sağlamadığı iddiasıyla yapılan kesintinin haksız olduğunu öne sürmüştür. Kamu Denetçisi, başvuranın MEDULA sistemi üzerinden yalnızca son bir yılı sorgulayabildiğini ve daha […]
ÖZET: Başvuranlar, Erzincan İl Özel İdaresi tarafından verilen inşaatı durdurma kararının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu ileri sürerek, bu kararın kendi kusur veya ihmalinden kaynaklanmadığını tespit etmek amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuşlardır. Başvuru, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile imzalanan hibe sözleşmesinin feshedilmesine yol açan durumu da kapsamaktadır. Başvuranlar, inşaat ruhsatının alınması […]
ÖZET: Danıştay kararında, Mersin Barosu Başkanlığı’nın avukatlık staj giriş ücreti talebinin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir. Başvuran, staj başvurusu sırasında ödediği 600 TL’nin iadesini talep etmiş, ancak Baro bu talebi reddetmiştir. Yapılan incelemede, staj giriş ücretinin yasal bir dayanağının olmadığı ve sadece Baro Yönetim Kurulu kararına dayandığı belirlenmiştir. Kararda, stajyer avukatların yükümlülükleri ve staj başvurusuna […]
ÖZET: Bu karar, başvuranın emeklilik sürecinde kullanamadığı yıllık izin haklarıyla ilgili bir hukuki uyuşmazlığı ele almaktadır. Başvuran, emeklilik işlemlerini başlattıktan sonra 2015 yılı için planlı izinlerini kullanmak istemiş, ancak bu talebi idare tarafından reddedilmiştir. Danıştay, başvuranın izin talebinin reddinin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ve İzin Yönetmeliğine uygun olduğunu belirterek, idarenin işleminde hukuka aykırılık […]
ÖZET: Bu Danıştay kararında, başvuranın babasının vefatından önceki dönemdeki hastane süreciyle ilgili tarafsız bir inceleme talebi ele alınmıştır. Başvuran, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na (TKHK) yaptığı şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmediğini iddia etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulunularak, devletin yaşam hakkını koruma yükümlülükleri vurgulanmıştır. TKHK’nın, başvuranın şikayetlerine ilişkin etkili bir idari soruşturma yürütmediği tespit edilmiştir. Sonuç […]
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) SAYI : 6187-6187 18745356- 101.07.04-E. BAŞVURU NO : 2016/5392 2016/ 5392 KARAR TARİHİ : 09/06/2017 TAVSİYE KARARI BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ : – BAŞVURUYA KONU İDARE : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü BAŞVURUNUN KONUSU : Başvuranın Üniversitenin sağlık araştırma ve uygulama merkezinde görevlendirilme talebi hakkındadır . BAŞVURU […]
ÖZET: Başvuran, 12 Mart 2017 tarihinde koltuk değneğiyle girdiği Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) geçersiz sayılmasını, sınav görevlisinin kendisine herhangi bir uyarıda bulunmamasını ve koltuk değneğinin sınavla bir alakasının olmadığını belirterek talep etmiştir. ÖSYM, 6114 sayılı Kanun çerçevesinde sınav güvenliğini sağlamak ve eşitlik ilkesine uygun olarak kurallar belirlemekle yetkilidir. Sınav kılavuzunda, yasak eşyalar arasında koltuk değneği […]
ÖZET: Başvuran, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevliyken, 2002 yılında İçişleri Bakanı Oluru ile Baltimore Üniversitesinde doktora eğitimi almak üzere yurt dışına gönderilmiştir. Eğitiminin 2006 yılında tamamlanmasının ardından, yurda dönüşü sırasında, eğitim süresinin bitiminden sonra 15 gün içinde görevine dönmediği gerekçesiyle borç tahakkuk ettirilmiştir. Başvuran, bu borcun iptalini talep ederek, idareye herhangi bir borcu olmadığını ve uğradığı […]
ÖZET: Bu Danıştay kararında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisinin iki ek ders alma talebinin, üniversitenin yönetmeliklerine uygun olarak reddedilmesi üzerine yaşanan hukuki uyuşmazlık ele alınmıştır. Başvuran, talebinin kabul edilmesine rağmen, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geç bildirilen durum nedeniyle mağdur olduğunu iddia etmiştir. İlgili mevzuat uyarınca, öğrencinin mezun olabilmesi için gereken ders sayısının belirlenmesi […]
