31. Hukuk Dairesi 2021/981 E. 2022/335 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Sözleşmenin feshinde tarafların haklı olup olmadığına bakılmaksızın davacı-yüklenicinin dava tarihi itibariyle imalat bedelini ve davalı iş sahibi yararına olan masraflarını talep edebileceğinden ve yargılama devam ederken kesin fesih tasfiye hak edişi düzenlenmiş olup, söz […]
31. Hukuk Dairesi 2021/981 E. 2022/335 K. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Sözleşmenin feshinde tarafların haklı olup olmadığına bakılmaksızın davacı-yüklenicinin dava tarihi itibariyle imalat bedelini ve davalı iş sahibi yararına olan masraflarını talep edebileceğinden ve yargılama devam ederken kesin fesih tasfiye hak edişi düzenlenmiş olup, söz […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, “Geçirimsizlik perdesi (Slurry trench)” imalatına yönelik birim fiyat tarifinin kapsamı konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan anlaşmazlığı incelemiştir. Yüklenici, proje değişikliği nedeniyle maliyet artışı talep ederken, idare mevcut tarifin geçerli olduğunu belirtmiştir. Kurul, proje değişikliği durumunda yeni birim fiyat tespitinin gerekli olduğunu değerlendirmiştir. […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, “Geçirimsizlik perdesi (Slurry trench)” imalatına ilişkin birim fiyat tarifinin kapsamındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla tarafların görüşlerini incelemiştir. Yüklenici, proje değişikliği nedeniyle maliyet artışı talep ederken, idare mevcut tarifin yeterli olduğunu savunmuştur. Kurul, parametre değişikliği durumunda yeni birim fiyat tespitinin gerektiğine karar vermiştir. Görüş No […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, “Geçirimsizlik perdesi (Slurry trench)” imalat bedelinin ödemesine ilişkin yüklenici ile idare arasında yaşanan anlaşmazlığı incelemiştir. Yüklenici, proje değişikliği nedeniyle birim maliyetin arttığını belirtirken, idare mevcut birim fiyat tarifinin geçerli olduğunu savunmuştur. Kurul, imalatın parametrelerinin değişmesi durumunda yeni birim fiyat tespitinin gerektiğine karar vermiştir. […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 22/09/2020 tarihinde ihale edilen bir yapım işinde revize birim fiyatların belirlenmesi konusunda tarafların görüşlerini incelemiştir. Yüklenici, ihale tarihindeki mevzuatın uygulanmasını talep ederken, idare 30/09/2020 tarihli yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğunu belirtmiştir. Kurul, yürürlük tarihinin işin sözleşme tarihinden sonra olması nedeniyle yüklenicinin talebini uygun bulmuştur. T.C. […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 02/02/2022 tarihinde aldığı kararda, “… İnşaatı İşi” kapsamında yüklenicinin ödenek dilimlerinin revize edilmesi talebini değerlendirmiştir. Yapılan incelemede, sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden, ödenek dilimlerinin ve iş programının revize edilemeyeceğine oy birliğiyle karar verilmiştir. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 26/01/2022 tarihli görüşünde, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları kapsamında yapılan bir yapım işinde, döviz endeksli fiyat artışları ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yüklenicinin fiyat farkı talebinin reddedileceğini belirtmiştir. Sözleşme hükümleri gereği, fiyat farkı hesaplanamayacağına karar verilmiştir. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 19/01/2022 tarihli görüşünde, döviz kurlarındaki artış ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yüklenicinin süre uzatımı ve fiyat farkı talebinin uygun olmadığını belirtmiştir. Sözleşme hükümleri gereği, bu durumlar mücbir sebep olarak değerlendirilmediğinden, fiyat farkı hesaplanamayacağı sonucuna varılmıştır. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 12/01/2022 tarihinde, bir yapım işinde mimari uygulama projesi ile mahal listesi arasındaki çatı imalatı anlaşmazlığını değerlendirmiştir. Kurul, uygulama projesinde yer alan açık teras çatı imalatlarının sözleşme bedeline dahil olduğuna ve idarenin proje değişikliği yapması durumunda iş artışı ve eksilişi yapılması gerektiğine karar vermiştir. Karar No : 2022/07 Karar Tarihi : 12/01/2022 […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, bir yapım işinde yüklenicinin süre uzatımına bağlı fiyat farkı talebini değerlendirmiştir. Yüklenicinin tüm hakedişler için fiyat farkı talep etmesi, idarenin ise süre uzatımının iş artışından kaynaklandığını belirtmesi üzerine, fiyat farkının hesaplanıp hesaplanamayacağı ve hangi kapsamda olacağı konusunda görüş bildirilmiştir. Kurul, sözleşme hükümleri doğrultusunda […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerde sözleşmede değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, yüklenicinin talebini uygun görmemiştir. Taraflar arasında anlaşmazlık çıkmış olup, sözleşme şartlarının ihale aşamasında belirlenen koşullara göre uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, yüklenicinin kesin hakedişin ödenmesi talebini değerlendirerek, YİGŞ’nin 40. maddesinin 8. fıkrası gereği kesin hakediş raporunun kesin kabul yapıldıktan sonra düzenlenebileceği sonucuna varmıştır. İdare, eksik ve kusurlu imalatların giderilmesi akabinde kesin kabul sürecinin başlatılması gerektiğini belirtmiştir. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yüksek Fen […]
ÖZET: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu, 15/12/2021 tarihinde, bir yapım işinde temel kazısında ortaya çıkan eski bina betonlarının kırımı ve moloz naklinin sözleşme bedeline dâhil olduğuna ve bu işler için yeni birim fiyat tespiti yapılamayacağına karar vermiştir. Anlaşmazlık, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde değerlendirilmiştir. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK […]
ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, bir inşaat işinde teknik personel belgelerinin süresinde sunulmaması durumunda ceza kesilip kesilemeyeceği konusunu değerlendirmiştir. İnşaat mühendisinin belgelerinin zamanında verilmediği, dolayısıyla sözleşmenin 23.3 maddesi gereği ceza uygulanacağı, ancak toplam cezanın ilk sözleşme bedelinin %15’ini geçemeyeceği belirtilmiştir. Görüş No : 2021/228 Görüş Tarihi : 10/11/2021 […]
