Sayıştay, KİK, Yargıtay ve Danıştay Kararları, Bakanlık Görüşleri

Belediye Meclis üyeliliğinde geçen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68-Bc maddesi gereğince kazanılmış hak aylığı yönünden ve emekli keseneği yönünden değerlendirilip değerlendirilemeyeceği (ÇŞB)

ÖZET: Belediye Meclis üyeliğinde geçirilen sürelerin, 657 sayılı Kanunun 68/B-c maddesi çerçevesinde kazanılmış hak aylığı ve emekli keseneği açısından değerlendirilip değerlendirilemeyeceği üzerine yapılan incelemelerde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bazı önemli tespitler yapılmıştır. Belediye Başkanlığına seçilen kişinin, 2014-2019 yılları arasında Belediye Meclis üyeliği yaptığı belirtilmiş ve bu sürelerin emeklilik hakları üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Personel ve […]

→

Yüklenici, doğal afet nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunurken hangi sürelere uymak zorundadır (Yüksek Fen Kurulu)

ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, aşırı kar yağışı nedeniyle yüklenicinin süre uzatımı talebinin değerlendirildiği bir anlaşmazlık üzerine yaptığı inceleme sonucunda, yüklenicinin belirtilen tarihlerde idareye yazılı bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle süre uzatımının verilemeyeceğine karar vermiştir. Karar, 18/08/2021 tarihinde oy birliğiyle alınmıştır. Görüş No : 2021/137 Görüş Tarihi : 18/08/2021 YÜKSEK […]

→

Ticari Plaka İhalesinde Belge Alınmaması Halinde İptal, Yeniden İhale ve Bedel İadesi (ÇŞB)

ÖZET: İhale sonucunda bedel ödendiği halde Ticari Plaka Tahsis Belgesi’nin alınmaması ve trafik tescil işlemlerinin gerçekleştirilmemesi, plakaların kullanıma geçmesini engellemektedir. Bu durum, ihalenin iptali ve ilgili plakaların daha düşük bir bedelle yeniden ihaleye çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda belirsizlik yaratmaktadır. Ayrıca, alıcının yatırdığı bedelin iade edilip edilmeyeceği de merak konusudur. Belediye Meclisi kararıyla tahsis edilen 20 adet […]

→

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde şehir kanalizasyonuna bağlantı hattı proje sahası dışındaysa sözleşme bedeline dahil midir (Yüksek Fen Kurulu)

ÖZET: Karar No: 2021/188, 18/08/2021 tarihinde alınmıştır. Bu karar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bir yapım işinde, kanalizasyon bağlantısına ilişkin imalatların sözleşme bedeline dahil olup olmadığına dair yüklenici ile idare arasında yaşanan anlaşmazlığı çözmek amacıyla yapılmıştır. İnceleme sonucunda, sözleşme eki projelerde yer alan kanalizasyon imalatlarının sözleşme bedeline dahil olduğu, ancak proje dışındaki bağlantı […]

→

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde şehir kanalizasyonuna bağlantı hattı sözleşme bedeline dahil midir (Yüksek Fen Kurulu)

ÖZET: Karar No: 2021/188, 18/08/2021 tarihinde alınmıştır. İlgili karar, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde, bir yapım işinde kanalizasyon bağlantısına dair yüklenici ile idare arasında yaşanan anlaşmazlıkları inceleyerek, sözleşme bedeline dahil olan ve olmayan imalatları belirlemiştir. Sonuç olarak, proje eklerinde yer alan kanalizasyon imalatlarının sözleşme bedeline dahil olduğu, ancak proje sahası dışındaki bağlantı […]

→

Taşınmazın satışı halinde yapı ruhsatında isim değişikliği hakkında (ÇŞB)

ÖZET: Taşınmaz satışları sırasında yapı ruhsatında isim değişikliği yapılması gerektiği belirtilmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan görüşte, inşaat ruhsatı düzenlenmeden önce, belediyenin mülkiyetinde bulunan ve henüz tamamlanmamış bir yapının üçüncü bir kişiye satılması durumunda, isim değişikliğinin gerekliliği vurgulanmıştır. İhale sürecinin ardından, arsa sahibi, müteahhit, şantiye şefi ve fenni mesul […]

→

Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı ödenekleri ile personel ödenekleri arasında ödenek aktarımı yapılıp yapılmayacağı (ÇŞB)

ÖZET: Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı ödenekleri ile personel ödenekleri arasında ödenek aktarımının mümkün olup olmadığına dair T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü, ilgili mevzuat çerçevesinde detaylandırılmıştır. Analitik bütçe sınıflandırmasına göre, memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçi giderleri “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” kalemlerinde yer alırken, taşeron firmalardan belediye şirketine geçirilen […]

→

Yapı kayıt belgesi olan yapılarda açık hava ve balo salonu açılması (ÇŞB)

ÖZET: Yapı kayıt belgesi bulunan yapılarda açık hava düğün ve balo salonu açılmasıyla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan görüşte, ruhsat talebinin değerlendirilmesine ilişkin belirsizlikler ortaya konulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasını ve imar barışının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 31 Aralık 2017 […]

→

İhalesi tamamlanan kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapılması (ÇŞB)

ÖZET: İhalesi tamamlanmış kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapılması konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü talep edilmiştir. İlgili belediye, 1868 ada 1 parsel üzerindeki Çadır Düğün Salonu’nun 10 yıllığına kiralanmasına dair karar almış ve ihale süreci tamamlanmıştır. Kiracı, pandemi nedeniyle kiraladığı alana ek olarak 500 m² kapalı çadır alanı eklemek için kullanım değişikliği talep etmiştir. Ancak, bu […]

→

Rent a car işletmelerinde idari büro ile araç bekletme yeri ayrı olabilir mi (ÇŞB)

ÖZET: Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri ile ilgili olarak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu işletmelerin ruhsatlandırma süreçleri ve gereklilikleri detaylandırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, işletmelerin faaliyet alanları ve ruhsat alma süreçleri belirlenmiştir. İşletmelerin, ruhsat almadan faaliyet göstermeleri yasaklanmış; ruhsat başvurularının, ilgili yönetmelik […]

→

Yüklenici Teminatlarının İcra Haczi Kapsamında Değerlendirilmesi (ÇŞB)

ÖZET: İcra müdürlükleri tarafından yüklenicilerin hak ve alacakları üzerine haciz uygulanması durumunda, teminatların haczedilip haczedilemeyeceği konusunda yapılan değerlendirmelerde, ilgili mevzuat hükümleri ve yargı kararları dikkate alınmaktadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, teminatların haczedilemeyeceğini açıkça belirtmektedir. Bu bağlamda, teminat mektupları kıymetli evrak niteliği taşımamakta ve yalnızca belirli bir iş için […]

→

Vergi levhasında vergi türü olarak basit usulde ticari kazanç yazan iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatından muaf olup olmadığı (ÇŞB)

ÖZET: Basit usulde ticari kazanç beyan eden iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı muafiyeti hakkında yapılan değerlendirmelere göre, bu tür iş yerlerinin ruhsat muafiyeti bulunmamaktadır. İlgili mevzuat çerçevesinde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, belediye sınırları içinde açılan iş yerlerinin işyeri açma izin harcına tabi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına […]

→

Sözleşmede belirtilmişse, havanın çalışmaya uygun olmayan devresi için süre uzatımı verilebilir mi (Yüksek Fen Kurulu)

ÖZET: Yüksek Fen Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan bir ihale ile ilgili olarak, yüklenici ile idare arasında süre uzatımları konusunda anlaşmazlık yaşandığını belirtmiştir. İnceleme sonucunda, yüklenicinin işin tamamını belirlenen süre içinde bitirmek zorunda olduğu, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan günlerin süre hesaplamasında dikkate alınmayacağı ve sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı karara bağlanmıştır. […]

→

İkinci el araç satışında idari büro ile teşhir alanı farklı adreslerde olabilir mi (ÇŞB)

ÖZET: Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri, idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin farklı lokasyonlarda bulunmasına izin verirken, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti için bu durum geçerli değildir. İlgili mevzuat, motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetlerinde, idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin aynı adreste bulunması halinde belirli şartların sağlanması gerektiğini belirtmektedir. Ancak, bu şartlar yalnızca taşıtların […]

→

Aynı ustalık belgesi birden fazla işyeri açılışında kullanılabilir mi (ÇŞB)

ÖZET: Ustalık belgesine sahip işverenlerin, aynı faaliyet alanında farklı adreslerdeki işyerlerinde kendi belgeleri ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapma yetkisi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 30. maddesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu maddeye göre, işyeri sahibi ustalık belgesine sahip değilse, yanında bu belgeye sahip birini istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır. İstihdam edilen kişinin, kaç işyerinde bu […]

→