ÖZET: Başvuran, kadrosunun bulunduğu 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda sürekli başka bir istasyona geçici olarak görevlendirildiğini ve bu durumun mobbing oluşturduğunu iddia ederek, geçici görevlendirmelerin sonlandırılmasını ve harcırahlarının ödenmesini talep etmiştir. Danıştay, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde, kamu kurumlarının geçici görevlendirme yapma yetkisini ve bu süreçteki hukuki çerçeveyi değerlendirmiştir. İdarenin, acil sağlık hizmetlerinin […]
ÖZET: Sayıştay, üniversite yemekhanelerinde hizmet alan yüklenici firma çalışanları ve diğer personelin yemek bedellerinin, memurlar için belirlenen indirimli tarifeden tahsil edilmesi nedeniyle kamu zararına yol açıldığına hükmetmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereği, yiyecek yardımı yalnızca devlet memurlarına uygulanmakta olup, diğer personel için yemek bedellerinin maliyet üzerinden tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, başvuru sahibinin eksiklik tamamlama sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, eksiklik tamamlama yazısının tebliğ tarihini incelemiştir. Yapılan incelemede, 07/07/2022 tarihli eksiklik tamamlama yazısının, başvuru sahibine 18/07/2022 tarihinde tebliğ edildiği ve başvuru sahibinin eksikliklerini 10 günlük yasal süre içinde, yani 27/07/2022 tarihinde tamamladığı tespit edilmiştir. Bu durum, Kurul kararının ilgili kısmının hukuka uygun olmadığını […]
ÖZET: Sayıştay, belediye bütçesinden yapılan harcamaların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu madde, belediyenin giderleri arasında temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerini saymakta, ancak belediye başkanının şahsi reklamı niteliğindeki harcamaların bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini vurgulamaktadır. İncelenen belgelerde, belediye başkanının röportajlarının ve reklamlarının, belediyenin tanıtım faaliyetleri yerine şahsi çıkarlar doğrultusunda yapıldığı tespit […]
ÖZET: Kamu İhale Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. İlgili madde, terör örgütleriyle irtibatı olan kişilerin ihalelere katılmasını yasaklamaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu iptal, başvuru […]
ÖZET: Sayıştay, üniversite yemekhanelerinde hizmet alan yüklenici firma çalışanları ve diğer personelin yemek bedellerinin, memurlar için belirlenen indirimli tarifeden tahsil edilmesi nedeniyle kamu zararına yol açıldığını tespit etmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, yiyecek yardımı yalnızca devlet memurlarına uygulanmakta ve diğer personel için yemek bedelinin maliyet üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu […]
ÖZET: Bu Sayıştay kararı, bir belediyenin “Bitümlü Sıcak Karışım Temini ile Kaplama ve Tamir Yapılması İşi” kapsamında yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve gecikme cezasının uygulanmaması durumunu incelemektedir. İdarenin, işin gerektirdiği malzeme ve iş makinesi teslimatını zamanında gerçekleştirememesi, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesine engel teşkil etmiştir. Bu durum, mücbir sebep olarak değerlendirilmiş ve yükleniciye süre uzatımı verilmesi […]
ÖZET: Bu Sayıştay kararı, bir belediyenin ihale ettiği “Bitümlü Sıcak Karışım Temini ile Kaplama ve Tamir Yapılması İşi”nde, iş programına uyulmadığı gerekçesiyle yapılan fiyat farkı ödemelerinin hukuki durumunu incelemektedir. İdare, yüklenicinin iş programına uymadığını ve bu durumun yükleniciden kaynaklanmadığını belirterek, pandemi koşulları gibi mücbir sebepler nedeniyle 472 gün süre uzatımı vermiştir. Bu süre uzatımına dayanarak, […]
ÖZET: Sayıştay, 2019 yılında bir belediye tarafından gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ile ilgili olarak, bazı yerli ve yabancı araçlar için ödenen aylık kiralama bedellerinin, yasal mevzuat olan 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olduğunu tespit etmiştir. İlgili mevzuat, kiralama bedelinin, aracın kasko değerinin %2’sini aşamayacağını belirtmektedir. Ancak, belediye tarafından yapılan ödemelerin […]
ÖZET: Bu Sayıştay kararı, bir belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir mal alımında yaşanan gecikme ve buna bağlı olarak kesilmesi gereken gecikme cezasının uygulanmaması üzerine oluşan kamu zararı ile ilgilidir. İhaleye konu olan çöp poşetlerinin teslim tarihi 05.09.2018 iken, mal 10.09.2018 tarihinde 5 gün gecikmeli olarak teslim edilmiştir. Sözleşmede belirtilen hükümlere göre, gecikme cezasının […]
ÖZET: Bu Sayıştay kararı, bir belediyenin 2017 yılında gerçekleştirdiği “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” kapsamında, yasal düzenlemelere aykırı olarak bazı yerli ve yabancı araçlar için kasko değerinin %2’sinin üzerinde ödeme yapıldığını ortaya koymaktadır. 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince, kamu idarelerinin kiralayabileceği araçların kasko değerleri belirli sınırlarla sınırlıdır. Bu durum, belediyenin kamu […]
ÖZET: Başvuran, Mart-Mayıs 2021 tarihleri arasında idari izinli sayıldığı döneme ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmesini talep etmiştir. Ancak, yapılan incelemelerde, 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında Covid-19 nedeniyle tam kapanma kararı alındığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitime geçiş yaptığı belirlenmiştir. Bu dönemde, öğrencilerin işletmelere gitmemesi nedeniyle fiilen yerine getirilmeyen beceri eğitimi ve staj çalışmaları […]
ÖZET: Başvuran, eş durumu nedeniyle Osmaniye iline atanma talebinde bulunmuş, ancak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, başvuranın talebini, isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında Adana iline nakil yapıldıktan sonra Osmaniye iline tayin talebinde bulunması gerektiği ve bulunduğu ilde üç yıl çalışmadan bu talebin kabul edilemeyeceği gerekçesiyle reddetmiştir. İlgili yönetmeliklerin 65. maddesi, personelin bulunduğu ilde üç […]
T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) SAYI : 2023/58-S.23.106 BAŞVURU NO : 2022/13161 KARAR TARİHİ : 02/01/2023 RET KARARI BAŞVURUYA KONU İDARE : İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ Başvuranın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların BAŞVURUNUN KONUSU : Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan hissesinin satışı işleminin iptali talebine ilişkindir. […]
ÖZET: Bu karar, hükümlülerin ailelerine yakın ceza infaz kurumlarına nakil taleplerinin incelenmesine ilişkin hukuki bir değerlendirme içermektedir. Başvuran, ailesinin bulunduğu Antalya’ya yakın bir cezaevine nakil talep etmiştir. Ancak, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, hükümlülerin ailelerinin ikamet yerlerine yakın ceza infaz kurumlarına yerleştirilmelerini zorunlu kılmamaktadır. Cezaevlerindeki aşırı doluluk, nakil taleplerinin reddedilmesi için […]
