ÖZET: Başvuran, 2012-2016 yılları arasında uzman erbaş olarak görev yapmış, ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sözleşmesi feshedilmiştir. Başvuran, fesih tarihine kadar çalıştığı süre için tazminat talep etmektedir. İdare, fesih işleminin başvuranın terör örgütleriyle irtibatı ve kusurlu fiilleri nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Danıştay, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda, kendi kusurları nedeniyle sözleşmesi feshedilenlerin […]
ÖZET: Başvuru, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezasının iptali ve denetim yetkisinin durdurulması talebiyle yapılmıştır. Başvuran, “Seyahat Acentası İşletme Belgesi Olmadan Faaliyette Bulunmak” gerekçesiyle kesilen cezanın hukuka aykırı olduğunu iddia etmekte ve yalnızca araç sahibi olduğu için ceza verilmesinin hukuka uygun olmadığını savunmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca, transfer faaliyetlerinin taşımacılık olarak […]
ÖZET: Başvuru, Dumankaya İnşaat Şirketi’ne ait “Dumankaya Adres Sancaktepe” projesinden ev satın alan bir kişinin, inşaatın tamamlanması ve teslim edilmesi için yaptığı talebi içermektedir. Başvuran, 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığını, inşaatın durduğunu ve teslimatın gerçekleşmediğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istemiştir. TMSF, başvuranın talebine ilişkin herhangi bir işlem yapamayacağını, çünkü Dumankaya İnşaat’ın […]
ÖZET: Bu karar, başvuranın aracı üzerindeki ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması talebine ilişkindir. Başvuran, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 20/A maddesi gereğince, şerhin konulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde devamı yönünde bir mahkeme kararı ibraz edilmediği için şerhin kaldırılmasını talep etmiştir. İlgili mahkeme, başvuranın talebini değerlendirirken, şerhin konulduğu tarihten itibaren iki yıllık sürenin geçtiğini ve bu […]
ÖZET: Sayıştay 6. Dairesi, Kamu İhale Kanunu’nun 7. ve 8. maddeleri çerçevesinde ihale edilen hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplamasında, işçiliği temsil eden a1 ve a2 katsayılarının ihale dokümanında belirlenmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğunu tespit etmiştir. İhale dokümanında yalnızca akaryakıt ve makine ekipmanına ilişkin katsayılar (b1=0,4; d=0,6) belirlenmiş, işçilik unsurları göz ardı edilmiştir. Bu durum, yapılan […]
ÖZET: Sayıştay kararında, … Belediyesi tarafından ihale edilen “… Hizmet Binası Yapım İşi”nde yükleniciye, sözleşme ve şartname hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğu belirtilmiştir. Yüklenici, yoğun kış şartlarını gerekçe göstererek ek süre talep etmiş, ancak Sayıştay, bu gerekçenin mevzuata aykırı olduğunu vurgulamıştır. Yapım İşleri […]
ÖZET: Bu karar, başvuranın ailesinin ikamet ettiği yere yakın bir ceza infaz kurumuna nakil talebinin reddedilmesine ilişkindir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 3. maddesi, ceza infazının amacını hem suçun önlenmesi hem de hükümlünün topluma kazandırılması olarak belirlemektedir. Hükümlülerin aileleriyle olan ilişkilerinin sürdürülmesi, infaz rejiminin rehabilitasyon işlevinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Ancak, […]
ÖZET: Başvuru, Antalya ilinde ikamet eden bir vatandaşın, evinin yanındaki boş alanda biriken yağmur sularının ıslah edilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı şikâyeti kapsamaktadır. Şikâyetçi, bu alandaki su birikintisinin sivrisinek ve kurbağa gibi haşerelere neden olduğunu, Antalya Su ve Atıksu İdaresi’nin (ASAT) sorunu çözme konusunda yetersiz kaldığını belirtmiştir. Başvuru, ilgili idarelerin cevap vermemesi üzerine yapılmış […]
ÖZET: Başvuran, Kahramanmaraş Vergi Dairesi ile ilgili yaptığı şikâyetlerin örtbas edildiğini iddia ederek, soruşturmanın başka bir bakanlık tarafından incelenmesini talep etmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın talebinin reddine ilişkin işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olduğunu belirlemiştir. İnceleme sonucunda, başvuranın şikâyet ettiği hususların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından araştırıldığı, ancak somut bir bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, soruşturmayı […]
ÖZET: Başvuran, 2013 yılında satın aldığı bir daire için 2014 yılında 2011 yılına ait asfalt katılım payı talebiyle karşılaştığını, bu borcun kendisine ait olmadığını belirterek iptalini talep etmiştir. Başvurusunda, asfalt katılım bedelinin önceki malikten alınması gerektiğini ve belediyenin tapuya koyduğu şerhin kaldırılmasını istemiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, asfalt çalışmasının 2010 ve 2011 yıllarında yapıldığını, bu […]
ÖZET: Başvuran, emekli aylığı alırken, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucu yersiz ödemeler nedeniyle 70.370,68 TL borçlandırıldığını ve emekli maaşının bu borç nedeniyle kesildiğini belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuranın yersiz ödemelerinin 01/01/2015-16/11/2018 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini ve bu ödemelerin, başvuranın fiili çalışmasının bulunmaması nedeniyle yapıldığını ifade etmiştir. Kuruma göre, […]
ÖZET: Başvuran, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak biyolog unvanıyla çalıştığını, devir sonrası sağlık memuru olarak istihdam edildiğini ve sağlık teknikeri (Laboratuvar) unvanına geçiş talep ettiğini belirtmiştir. Ancak yapılan incelemede, başvuranın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sağlık teknisyeni unvanıyla çalıştığı ve devir sonrası da aynı unvanla devam ettiği tespit edilmiştir. 2016/9109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, devredilen personelin […]
ÖZET: Başvuran, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu’na yaptığı bilirkişilik başvurusunun reddedilmesine itiraz ederek, mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. İdare, başvuranın gerekli belgeleri sunmadığını ve bilirkişilik için aranan şartları taşımadığını belirterek başvuruyu reddetmiştir. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, bilirkişilik başvurularında belirli mesleki tecrübe ve eğitim belgelerinin sunulması gerekmektedir. Başvuranın, gayrimenkul değerleme lisansına sahip olduğu ancak […]
ÖZET: Başvuran, 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçle Türkiye’ye gelerek 1990 yılında Tekirdağ’da sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlamış, 1995 yılında ise 657 sayılı Kanun kapsamında devlet memuru olmuştur. 2016 yılında emekli olan başvuran, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, yalnızca 657 sayılı Kanun kapsamındaki sürelerin dikkate alındığını, sözleşmeli olarak çalıştığı 5 yıl 2 ay 10 günlük sürenin de hesaba […]
ÖZET: Başvuran, Diyanet İşleri Başkanlığı’na naklen atanma talebinin, kurumlar arası nakil sınavı yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiğini iddia etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ise, başvuranın talebinin 25.12.2018 tarihinde yapılan mülakat sonucunda olumsuz değerlendirildiğini ve bu işlemin hukuka uygun olduğunu belirtmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın talebinin reddine ilişkin işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırılık taşımadığını, idarenin takdir yetkisinin kamu yararı […]
